在簽訂裝修合同之前，應該仔細閱讀合同條款，確保自己的權益不受損害。以下是一些裝修合同范文，供大家參考和借鑒，幫助大家更好地了解和掌握裝修合同的要點和注意事項。

民宅裝修服務合同

甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方進行居室裝修。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同，以便共同遵守。

第一條：工程概況。

1.工程地址：___.

2.居室規格：房型，總計施工面積平方米。

3.施工內容：詳見本合同附件《家庭裝潢施工內容單》和施工圖。

4.委托方式：包工包料大包干交鑰匙工程。

5.開工日期：________年____月____日，竣工日期________年____月1____日，工程總天數：60天。

第二條：工程價款。

工程價款，詳見本合同附件《家庭裝潢工程材料預算表》。

第三條：質量要求。

1.工程使用主要材料的品種、規格、名稱，經雙方認可。

2.工程驗收標準，雙方同意參照國家的相關規定執行。

3.施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。

4.凡由甲方自行采購的材料、設備，產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。

5.甲方如自聘工程監理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。

第四條：材料供應。

1.乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定，對本合同中所用材料一律實行明碼標價。甲方所提供的材料均應用于本合同規定的裝潢工程，非經甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。

2.乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。

3.甲方負責采購供應的材料、設備，應該是符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場。如延期到達，施工期順延，并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收后，由乙方負責保管，由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。

第五條：付款方式。

1.合同一經簽訂，甲方即應付100%工程材料款和施工工費的50%;當工期進度過半，甲方即第二次付施工工費的40%.剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。

甲方在應付款日期不付款是違約行為，乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時，不得交付使用。

第六條：工程工期。

1.如果因乙方原因而延遲完工，每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方，直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，以裝潢工程價款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方。

2.由甲方自行挑選的材料、設備，因質量不合格而影響工程質量和工期，其返工費由甲方承擔，由于乙方施工原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

3.在施工中，因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協調、處理，盡快解決糾紛，以繼續施工。

第七條：其他事項。

1.甲方責任。

1)必須提供經物業管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖，或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖，并向乙方進行現場交底。

2)二次裝飾工程，應全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設物等，須采取必要的保護措施，均需與乙方辦理手續和承擔費用。

2.乙方責任。

1)指派一名工作人員為乙方工地代表，負責合同履行，并按合同要求組織施工，保質保量地按期完成施工任務。

2)負責施工現場的安全，嚴防火災、佩證上崗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。萬一發生，必需盡快負責修復或賠償。

第八條：違約責任。

合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。

第九條：爭議解決。

本合同履行期間，雙方如發生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協商解決。當事人不愿通過協商解決，或協商解決不成時，可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。

第十條：合同的變更和終止。

1.合同經雙方簽字生效后，雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容，應經雙方協商一致后重新簽訂補充協議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應按合同總價款的10%交付違約金，并辦理終止合同手續。

2.施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議后，可視為本合同解除。

第十一條：合同生效。

1.本合同雙方蓋章，簽字后生效。

2本合同一式貳份，甲乙雙方各執壹份。

甲方：乙方：

簽字：委托代理人簽字：

簽約日期：簽約日期：

民宅裝修服務合同

甲方(建設單位)：

乙方(施工單位)：

根據《中華人民共和國經濟合同法》和《山東省消防管理辦法》之規定，結合本建筑室內裝修的實際情況，經協商雙方達成如下協議，共同遵守。

第一條建筑室內裝飾設施情況：

建設名稱：

(一)服務范圍：本項目全套裝修圖紙設計，并提供消防報審所需全部裝飾設計。

(二)開工日期：20_年月日

竣工日期：20_年月日

第二條圖紙、預算支付。

(一)甲方在開工前三日帶領乙方設計人員對現場進行測量及勘察;。

(二)乙方在合同簽訂前三日內向甲方提供預算報告。

第三條合同價款、撥款和結算。

(一)合同價款:貳萬元整。

(二)合同簽訂后甲方付合同價款的50%，設計圖紙交付前，甲方付清乙方設計。

第四條資料提供：提供裝飾設計公司全套消防報審所需資料。

第五條雙方責任。

(一)甲方：帶乙方進行現場測量，及時付款;。

(二)乙方：按時提供有關圖紙資料。并且及時修改。

第六條圖紙變更。

設計圖紙原則不變更。確需變更，應提前五日書面通知對方，并經公安消防部門批準。

第七條驗收和工程質量。

第八條保修內容：無;。

第九條違約責任：

(一)甲方責任：未按約定付款，乙方停止提供服務。

(二)乙方責任：

1乙方逾期提供圖紙資料，甲方有權要求退款。

2圖紙審核中提出問題，由乙方無償修改;因甲方原因造成的追加設計或服務項目的，甲方支付相應費用。

第十條本合同履行過程中如發生爭議，雙方應協商解決。協商不成時，采取(a)的方式解決：

a向仲裁委員會申請仲裁。

b向人民法院提起訴訟。

第十一條如需擔保，另立合同。

第十二條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至服務期滿終止。

第十三條本合同正本兩份，雙方各執一份。

民宅裝修服務合同

民事起訴狀原告：

被告：

訴訟請求：

請求人民法院依法判決：

1、解除原、被告簽訂的《住宅室內裝飾裝修工程施工合同》;。

3、被告承擔本案訴訟費。事實及理由年____月____日原、被告簽訂住宅室內裝飾裝修工程施工合同》，約定被告對原告平壩區房屋進行室內裝修，工程日期為__月___日至___月___日，簽訂合同當日原告支付了10萬元裝修款。年10月中旬，被告停工，導致房屋裝修無進展。原告多次催被告動工，被告承諾開始裝修，并與原告在___月___日簽訂《關于住宅室內裝飾裝修工程施工合同的補充協議》，約定___月____日還未完工交付的，被告應無條件全額退還合同價款并將房屋鑰匙交給原告。被告在簽訂補充協議之后，一直也沒有開始裝修，經多次催促，被告均是停工狀態，現原告根據雙方的約定，根據《中華人民共和國民事訴訟法》的規定，提起訴訟，請求人民法院支持原告訴訟請求。此致人民法院具狀人：

民宅裝修服務合同

物業公司(以下簡稱甲方)：

業主(以下簡稱乙方)：

裝飾裝修施工單位(以下簡稱丙方)：

第一章總則。

第一條房屋基本情況。

號樓單元室。

建筑面積：平方米。

第二條根據有關法律規定，甲乙丙三方在自愿平等、協商一致的基礎上，就乙、丙方在房屋裝修期間接受甲方的服務管理事宜，訂立本協議。

第三條甲方提供服務的受益人為小區的全體業主和使用人，乙方、丙方應對甲方履行本協議書，并承擔相應的責任。

第二章管理服務內容。

甲方根據國家政策法規制定《房屋裝飾裝修管理規定》。

第五條裝修裝飾工程的實施期限自年月日至年月日。如確實需要延期，需辦理延期手續。

第三章三方權利與義務。

第六條甲方權利和義務。

1、根據有關法律法規及本協議的約定，制定裝修管理規章制度;。

2、在裝修前，甲方向乙方、丙方告知《房屋裝飾裝修管理規定》等要求;。

3、甲方為裝修施工人員辦理《臨時出入證》;。

4、向乙方、丙方收取裝修押金及相關費用;。

5、物業公司管理人員不定期對裝修現場進行巡視與檢查;。

6、對于違規行為，物業管理人員有權予以制止、糾正或提請有關部門處理。

第七條乙方權利和義務。

2、擬定房屋裝修方案、辦理報批手續;。

3、根據甲方規定有義務向甲方交納裝修押金及相關費用;。

4、負責組織丙方辦理備案，負責催促丙方繳納相關費用;。

5、協助甲方做好裝修施工管理工作和宣傳教育、監督工作;。

6、監督丙方做好安全防火工作;。

7、監督丙方在房屋裝修期間要嚴格遵守施工時間、不能擅自延長，不能影響他人的正常生活。

第八條丙方權利和義務。

2、嚴格遵守《房屋裝飾裝修管理規定》及小區的各項管理制定;。

3、擬定房屋裝飾裝修施工方案且得到乙方的同意，并到物業公司辦理審批手續;。

4、在審定的施工范圍內，按照有關規定負責組織施工;。

6、嚴格按照甲方規定遵守施工時間、不能擅自延長，不能影響他人的正常生活;。

7、在施工期對造成小區設備設施損壞或他人損失承擔賠償責任;。

8、未經甲方許可不得在小區內接待外來人員，嚴禁擾亂小區正常的生活秩序;。

9、根據甲方規定有義務向甲方交納裝修押金及相關費用。

第四章禁止行為和注意事項。

第九條丙方嚴格執行本小區《房屋裝飾裝修管理規定》(附件)中有關禁止行為要求。

第十條丙方按《房屋裝飾裝修管理規定》處理裝飾裝修廢棄物的清運。

2、丙方將裝修垃圾送置小區內專用裝修垃圾中轉站后，委托甲方清運，并承擔相應的運費。

第五章費用。

第十一條甲方向乙方收取的裝飾裝修管理服務費用有：

1、裝飾裝修抵押金為人民幣(大寫)元。押金的退還期及金額執行本小區《裝飾裝修管理規定》。

2、施工許可證工本費為人民幣(大寫)元。

第十二條甲方向丙方收取的裝飾裝修管理服務費用有：

1、裝飾裝修抵押金為人民幣(大寫)元。押金的退還期及金額執行本小區《裝飾裝修管理規定》。

2、裝飾裝修垃圾清運費為人民幣(大寫)元。

3、裝修人員出入證工本費為人民幣(大寫)元，押金為人民幣(大寫)元。

第六章違約責任。

第十三條違約責任。

1、丙方違反本小區《房屋裝修管理規定》和其它管理規定的行為，甲方有權對其采取批評、規勸、警告、制止、停工退場、扣除押金、送交公安等行政主管單位處理等措施。

2、由于乙方、丙方房屋裝修期間造成的小區設備設施和他人損失的，甲方在維修、搶修、處理中所發生的一切費用應由乙方、丙方據實賠付。

3、甲方違反本協議，乙方、丙方有權要求甲方限期整改，逾期未改正造成損失的，甲方承擔相應法律責任。

第七章附則。

第十四條本協議一式叁份，甲乙丙三方各執一份，具有同等法律效力，自簽字之日起生效。

第十五條本協議之附件均為協議有效組成部分。

第十六條遇國家政府政策調整時，若與本協議相悖，以有關法律、法規和規章制度為準。

第十七條因房屋裝修質量和裝修方法、技術等原因，達不到使用功能，造成事故的，由乙方、丙方承擔責任并做善后處理。

第十八條本協議自國家規定的質保期結束后自然終止。

甲方(簽章)：乙方(簽章)：丙方(簽章)：

代表人：代表人：代表人：

日期：日期：日期：

民宅裝修服務合同

依照《中華人民共和國合同法》及有關法律，法規的規定，根據酒店裝修工程施工的特點，雙方在平等，自愿，協商一致的基礎上，酒店裝修工程(以下簡稱甲方)的有關事宜，達成如下協議：

第一條工程概況。

1.1工程地點：___________________.

1.2工程內容及做法(詳見附表1：酒店裝修工程施工項目確認表。附表2：酒店裝修工程內容和做法一覽表)。

1.3工程承包方式：雙方商定采取下列承包方式。(1)包工包料。

1.4工程期限____天，開工日期____年____月____日，竣工日期____年____月____日。

1.5合同價款：本合同工程造價為(大寫)：____________元(詳見附表酒店裝修工程報價單)。

第二條甲方的義務。

2.2提供施工期間的水源，電源;。

2.3負責協調施工隊與酒店各部門之間的關系;。

2.4施工期間乙方負責做好施工現場的保衛及消防等項工作;。

2.5參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場，竣工驗收。

第三條乙方的義務。

3.2嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾客人及污染環境;。

3.3保護好原酒店內的家具和陳設，保證酒店內上，下水管道的暢通;。

3.4保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。

第四條工程變更。

工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽定書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期(見附表酒店裝修工程變更單)。

第五條工期延誤。

5.1對以下原因造成竣工日期延誤，經乙方確認，工期相應順延：

(1)工程量變化和設計變更;。

(2)不可抗力;。

(3)甲方同意工期順延的其他情況。

5.2因乙方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。

第六條質量標準。

雙方約定本工程施工質量標準：___________________________________________.

施工過程中雙方對工程質量發生爭議，由_________部門對工程質量予以認證，經認證工程質量不符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由承包人承擔;經認證工程質量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由發包人承擔。

第七條工程驗收和保修。

7.1雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收：(1)_________________________;(2)_________________________;(3)_________________________.

7.3本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為____月。驗收合格簽字后，填寫工程保修單。

第八條工程款支付方式。

8.1雙方約定按以下第____種方式支付工程款：

(1)合同生效后，甲方按下表中的約定直接向承包人支付工程款：|第一次|開工日|支付元||第二次雙方驗收合格|支付元|.

8.2工程款全部結清后，乙方應向甲方開具工程收據。

第九條違約責任。

9.1合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律，法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經濟損失。

9.4由于乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，工期不予順延。

9.5由于乙方原因致使工期延誤，每延誤一天向對方支付違約金____元。

第十條合同爭議的解決方式。

本合同在履行過程中發生的爭議，由當事人雙方協商解決;也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第____種方式解決：

(一)提交________仲裁委員會仲裁;(二)依法向人民法院提起訴訟。

第十一條幾項具體規定。

第十二條其他約定事項：_____________________________________________________________________________.

第十三條附則。

13.1本合同經雙方簽字(蓋章)后生效，合同履行完畢后終止。

13.2本合同簽訂后工程不得轉包。

13.3本合同一式____份，雙方各執____份，____________部門____份。

13.4合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。

甲方——乙方——。

年月日——年月日。

民宅裝修服務合同

甲方：聯系電話：

乙方：聯系電話：

經甲乙雙方共同協商，就__小區幢號房屋的泥工類裝修工程達成協議如下：

一、乙方負責承建甲方房屋泥工裝修內容，包工不包料的各項單價如下：

貼墻地磚及勾縫每平方14元。

磚包落水管每根40元。

洗衣槽元。

廚柜下柜每米100元。

衛生間填充、廚衛墊層、地臺、找平每平方5元。

敷補線槽每平方1.5元。

安裝蹲便器每個25元。

門檻石安裝每個10元。

所有防水共250元。

面盆柜體制作每個80元。

墻體、門窗、電視墻補敷貼共250元。

二、質量要求。

1、以上各項按甲方要求施工，乙方保證質量和效果。

2、所有陰陽角都要靠角尺。所有翻棱、落水管包敷無空洞，無裂縫。

3、廚衛地磚、陽臺地磚鋪設應向地漏傾斜，適當加大衛生間地磚鋪設的傾斜度。

4、墻磚應平整、陰陽角垂直，不允許空鼓地磚在5內平整度誤差不超過2，不允許空鼓。安裝好后應進行不少于24小時的養護。

5、廚衛墻面防水用西卡防水劑，嚴格按“西卡防水劑”使用說明的方法做衛生間防水2.4米高,廚房防水1.5米高。廚衛地和陽臺地防水用西卡雙組分，嚴格按“西卡雙組分”使用說明上的方法做。將場地清掃干凈后涂刷一遍防水，上翻300，地面陰角抹成弧形表面干后再涂刷防水一遍，并作好落水管及墻角破損處的補充處理。完成后進行不少于24小時的養護。防水材料干透以后，需要進行24小時的閉水試驗。

6、乙方應向甲方提供材料用量計劃與材料品牌建議，如乙方故意造成材料損失，由乙方按原價賠償。

7、甲方采購供應的裝飾材料、設備，均應用于本合同規定的住宅裝飾，非經甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方違反此規定，按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

8、未經甲方同意，乙方不得將工程轉交他人施工。如乙方違反此規定，甲方有權拒絕支付已產生的工錢，并由乙方賠償因此引起的損失。

9、乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的安全，防止出現人身傷害、管道堵塞、滲漏水、停水停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生，乙方負完全責任。

10、由甲方辦理乙方工人出入手續，并支付相關費用。

11、施工所在地的物業管理企業如有收取押金的項目，甲方應予以先行支付。如在整個施工過程中，由于乙方原因造成甲方所支付的押金被物業沒收，乙方應對被沒收部分進行全額賠償。

12、每天工作結束時乙方需除渣清場。乙方應保證工地整潔有序，施工中產生的廢渣應分類歸集，保留后續工種需要的廢渣，此類廢渣堆放不應妨礙后續工種的施工對其他施工垃圾應裝袋，滿袋垃圾放置到室外電梯口指定垃圾堆放處。

13、乙方有義務與本裝修的其他工種友好配合，若因乙方的不當配合耽誤工期，甲方有權扣留乙方的工錢，若因乙方的不當配合造成其他損失的，由乙方承擔賠償。

14、如因乙方施工失誤造成質量缺陷或質量問題，由乙方賠償相應損失并無償整改。

15、乙方承諾質量保證和一年維修服務。

甲方：乙方：

時間：時間：

地點：地點：

民宅裝修服務合同

發包人：

承包人：

合同編號：

甲方：

乙方：

一裝飾施工項目。

1、施工地點：

2、施工面積：平方米。

二、工程期限。

自年月日至年月日。

三、工程造價及付款方式。

1、工程總造價(大寫)小寫：元;。

2、合同生效時，甲方支付工程總價的50%，計。

3、工程過半即油工進場，甲方支付工程總價的30%，計;。

4、家具進場，甲方支付工程總價的10%，計;。

5、余款：元整，工程驗收后一次性付清。

四、承包形式：包工包料。

五、施工前準備細則。

1、甲方。

(1)開工前，根據已確認的圖紙，進行現場交底，全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工作業面的障礙物。

(2)免費提供施工需要的水、電的必備配套設施。

(3)施工中使用的公共部位操作，由甲方負責協調鄰里關系，保證乙方正常施工。

(4)如確實需要拆改原建筑結構或設備管線，由甲方負責到有關部門辦理相應的審批手續。

2、乙方。

(1)組織施工圖紙或工藝質量說明的現場交底。

(2)工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的設施和工程成品進行保護。

(3)乙方委派專人為駐現場代表，負責合同履行，按要求組織施工，協調由乙方負責的各項事宜。

六、工程施工變更。

1、工程施工過程中甲方提出設計修改意見及增減項目時，必須提前與乙方聯系，簽訂變更單后方能進行該項施工，所引起增減費用，雙方簽字確認后，可在工程結束后，一并結算。

2、凡私自與施工人員商定更改的施工內容所引起的一切后果、甲方自負，給乙方造成損失的，甲方還應賠償。

七、違約責任。

1、甲方責任。

(1)未按合同規定的時間和要求提供場地、資金及相關審批手續等由甲方引起的原因，除工期順延外，還應償付乙方因停工造成的相應損失。每停工或誤工一天，甲方支付乙方工程總價的千分之一。

(2)工程未驗收，提前使用，發現質量問題，甲方自行承擔。

(3)甲方未按合同的約定付款，每逾期一天，按總價的千分之一支付違約金。

2、乙方責任。

(1)工程質量不符合合同規定，甲方有權要求期限內無償修理或返工，造成的損失由乙方負責。

(2)由于乙方原因逾期竣工，逾期一天，乙方按總造價的千分之一支付違約金。

(3)乙方應妥善保護甲方提供的設備及現場陳設和其他物品，如有損壞，應視情況予以賠償。

(4)未經甲方同意，擅自拆改原有建筑結構或設備管線，由此發生的損失由乙方負責。

3、本合同生效后，甲乙雙方應嚴格履行合同規定的各項條款，不得擅自變更或解除合同，否則違約方將支付對方工程總價的5%的違約金，并承擔因此造成的其它經濟損失。

八、爭議或糾紛的處理。

1、本合同履行期間雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方協商解決。

2、雙方協商或調解不成時，雙方同意由仲裁委員會，事后未達成書面仲裁協議的，可向人民法院提起訴訟。

本合同一式2份，雙方各持一份。

九、其它約定。

裝修服務合同

立合同人：

______________。

經協商同意，根據中華人民共和國經濟法的規定，訂立合同如下：

第一條甲方向乙方訂貨總值為人民幣元。

其產品名稱、規格、質量、單價、總價等如表所列：

第二條產品包裝規格及費用：

第三條驗收方法：

第四條貨款及費用等付款及結算辦法：

1.交貨方式：

2.交貨地點：

3.交貨日期：

4.運輸費：

第五條經濟責任。

乙方應負的經濟責任。

1.產品花色、品種、規格、質量不符合本合同規定時，甲方同意利用者，按質論價。不能利用的，乙方應負責保修、保退、保換。由于上述原因致延誤交貨時間，每逾期一日，乙方應按逾期交貨部分貨款總值的萬分之三計算向甲方償付逾期交貨的違約金。

2.乙方未按本合同規定的產品數量交貨時，少交的部分，甲方如果需要，應照數補交，甲方如不需要，可以退貨。由于退貨所造成的損失，由乙方承擔。如甲方需要而乙方不能交貨，則乙方應付給甲方不能交貨部分貨款總值的5%的罰金。

3.產品包裝不符合本合同規定時，乙方應負責返修或重新包裝，并承擔反修或重新包裝費用。如甲方要求不返修或不重新包裝，乙方應按不符合同規定包裝價值2%的罰金付給甲方。

4.產品交貨時間不符合同規定時，每延期一天，乙方應償付甲方以延期交貨部分貨款總值萬分之三的罰金。

甲方應負的經濟責任甲方如中途變更產品花色、品種、規格、質量或包裝的規格，應償付變更部分貨款總值_%的罰金。

1.甲方如中途退貨，應事先與乙方協商，乙方同意退貨的，應由甲方償付乙方退貨部分貨款總值_%的罰金。乙方不同意退貨的，甲方仍須按合同規定收貨。

2.甲方未按規定時間和要求向乙方交付技術資料、原材料或包裝物時，除乙方得將交貨日期順延外，每順延一日，甲方應付給乙方順延交貨產品總值萬分之三的罰金。如甲方始終不能提出應提交的上述資料等，應視同中途退貨處理。

3.屬甲方自提的材料，如甲方未按規定日期提貨，每延期一天，應償付乙方以延期提貨部分貨款總額萬分之三的罰金。

4.甲方如未按規定日期向乙方付款，每延期一天，應按延期付款總額萬分之三計算付給乙方，作為延期罰金。

5.乙方送貨或代運的產品，如甲方拒絕接貨，甲方應承擔因而造成的損失和運輸費用及罰金。

第六條產品價格如須調整，必須經雙方協商，并報請物價部門批準后方能變更在物價主管部門批準前，仍應按合同原訂價格執行。如乙方因價格問題而影響交貨，則每延期交貨一天，乙方應按延期交貨部分總值的萬分之三作罰金付給甲方。

第七條甲、乙任何一方如要求全部或部分注銷合同，必須提出充分理由，經雙方協商，并報請上級主管部門備案。提出注銷合同的一方須向對方償付注銷合同部分總額_%的補償金。

第八條如因生產資料、生產設備、生產工藝或市場發生重大變化，乙方須變更產品品種、花色、規格、質量、包裝時，應提前天與甲方協商。

第九條本合同所訂一切條款，甲、乙任何一方不得擅自變更或修改。如一方單獨變更、修改本合同，對方有權拒絕生產或收貨，并要求單獨變更、修改合同的一方賠償一切損失。

第十條甲、乙任何一方如確因不可抗力的原因，不能履行本合同時，應及時向對方通知不能履行或須延期履行，部分履行合同的理由。在取得對方主管機關證明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承擔違約責任。

第十一條本合同在執行中如發生爭議或糾紛，甲、乙雙方應協商解決，解決不了時，任何一方均可向國家規定的合同管理機關申請調解仲裁。如一方對仲裁不服，可于接到仲裁書后15日內向人民法院起訴。

第十二條本合同自雙方簽章之日起生效，到乙方將全部訂貨送齊經甲方驗收無誤，并按本合同規定將貨款結算以后作廢。

第十三條本合同在執行期間，如有未盡事宜，得由甲乙雙方協商，另訂附則附于本合同之內，所有附則在法律上均與本合同有同等效力。

第十四條本合同共一式份，由甲、乙雙方各執正本一份、副本_____份，并報雙方主管部門各一份。

甲方：

經辦人：

負責人：

地址：

電話：

開戶銀行、賬號乙方：

負責人：

地址：

電話：

開戶銀行、賬號：

民宅裝修服務合同

甲方：

乙方：

為了加強裝修管理，規范物業裝修行為，根據建設部《建筑裝飾裝修管理規定》、《住宅市內裝飾裝修管理辦法》等法規，甲、乙雙方在自愿、平等、協商一致的基礎上，簽訂本《裝修管理服務協議》，各自按照協議約定，行使權利，履行義務。

第一條、裝修的基礎情況。

1、業主姓名：;。

2、房號：號樓單元層戶;。

3、建筑面積：平方米;。

4、裝修工期：天，自年月日至年月日。

第二條、甲方按照有關法規，對乙方的裝修行為實施日常檢查和管理，以保障房屋安全、維護公共設備的正常使用和相鄰業主的正當利益。

1、甲方應當將裝修的相關法規，裝修的禁止行為、禁止敲鑿的部位、注意事項等裝修須知告知乙方，為乙方辦理入場裝修施工許可證和裝修施工人員臨時出入證，指定建筑垃圾集中堆放地點等。

2、甲方應當不定期檢查乙方施工人員的臨時出入證，如發現證件過期，應督促其及時辦理續期手續;對無出入證或人、證不相符的裝修施工人員，甲方有權拒絕其進入從事施工活動。

3、甲方應按乙方裝修施工的進展情況，對涉及水、電、氣和結構等隱蔽工程，以及其它裝修項目進行現場巡視和檢查。對發現的違規行為，應及時采取勸阻、警告、發出書面整改通知等;必要時，有權責令停工。對涉及房屋結構安全檢查的違規行為，應及時通知業主，并報告市房產管理部門依法查處。

4、對乙方整改不及時的，為保障相鄰業主利益不受到侵害，甲方將采取相應措施，收回臨時出入證、責成相關施工人員退出小區，直至乙方改正，再辦理確認手續為止。對施工不當造成公共部位或設備設施損壞的，有權督促責任人及時修復或賠償。

5、甲方接到乙方的裝修竣工通知后，及時組織對竣工現場的檢查。

第三條、乙方應嚴格遵守裝飾裝修相關法規和本小區對業主裝修的管理規定，接受甲方的日常檢查和管理。督促施工企業辦理入場裝修施工許可證和施工人員臨時出入證等，方可開始施工。

1、乙方有權從甲方獲取所裝修物業的結構、公用設備、公共設施等基本情況。對甲方提出超越政策法規和《業主裝修管理規定》及本《協議》的不合理要求，乙方可以拒絕。

2、乙方的施工人員進入本小區，應自覺出示臨時出入證;人員有變動，應主動辦變更手續。施工人員須文明規范施工，服從甲方人員的管理，不得影響四鄰的正常工作和生活。

3、乙方應維護房屋建筑立面統一，在未經得甲方允許的情況下不得擅自封閉陽臺、安裝外伸曬衣架、遮陽棚、花架和隨意安裝室外空調機、防盜網，不得在外墻、門窗外搭建或加建任何建筑物。不得違反相關法規和《業主裝修管理規定》中對禁止行為的規定。

4、乙方應督促施工隊在施工期間采取有效措施，減輕或避免施工過程中對相鄰業主或使用人日常工作和生活造成的影響，在白天、夜間、節假日不得從事敲、鑿、鋸、鉆等產生重噪音的施工。

5、乙方應督促施工隊在施工期間關閉戶門，不得在公共走道堆放建筑材料、建筑垃圾。應自覺維護公共秩序，不在公共部位亂寫亂畫，保持環境整潔。建筑垃圾應袋裝化，并按規定時間集中在指定地點堆放。搬運材料或垃圾后應負責及時打掃，保持公共部位清潔。

6、乙方應督促施工隊在施工期間對公共區域(包括門廳，電梯廳、電梯、樓梯、廊道等)采取必要的防護措施，并接受相鄰業主和甲方的監督。

7、乙方應督促施工隊在使用電梯運送裝修材料或設備時，嚴格遵守電梯安全使用管理的各項規定。

8、乙方施工隊在施工期間應嚴格按照《業主裝修管理規定》中安全管理條款的規定，指定防火安全責任人，租賃或自備足夠的滅火設備，動用明火和電焊作業需審批備案。對現場施工人員應進行防火安全宣傳教育，施工現場嚴禁抽煙、烤火取暖、用電爐或火爐做飯，保證各項防火安全措施的落實。

9、乙方在裝修竣工經甲方查驗合格并向甲方提供裝修管線布置圖等竣工資。

第四條、裝修收費項目。

1、裝修管理服務費用，本協議簽訂生效之日交納。

2、裝修保證金個月后，經甲方復查確認符合規定，如無違章賠償裝修保證金全額退還。

3、裝修施工人員《臨時出入證》一人一證，工本費：10元/證，押金20元/證，在辦證時交納。

4、裝修垃圾清理費，施工企業辦理入場裝修施工許可證之日交納。

第五條、違約責任。

2、乙方或施工隊因裝修不當造成相鄰業主房屋或公共部位損壞的，責任。

3、乙方違反國家、省、市裝飾裝修管理的相關法規和本協議規定，拒不改正的，應負相應違約責任并賠償相應損失。

第六條、本協議內空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。本協議中未規定的事宜，均遵照國家有關法律、法規和規章執行。

第七條、本協議在履行中若發生爭議，雙方應協商解決。協商不成時，可向當地仲裁機構或人民法院提起訴訟。

第八條、本協議自甲、乙雙方簽字蓋章生效。本協議一式兩份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。本協議有效期限日至年月日。

民宅裝修服務合同

甲方(委托方)：簽約時間：

乙方(施工方)：簽約地點：

為規范裝飾裝修施工，保護雙方的合法權益，根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國消費者權益保護-法》》以及其他有關法律、法規規定的原則，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵守。

一、工程概況。

1.裝飾施工地點：_____________________________________________。

2.建筑__________結構，建筑面積___________平方米。

3.裝飾施工內容：詳見施工圖，工程預算書。

4.承包方式：(包工包料，包清工，部分承包)。

5.本工程由__________設計。

6.工期：工程期限_____________天，從_______年_____月_____日開工至______年_____月_____日竣工。

如遇審批有關事項，按委托人到相關職能部門辦妥備案手續之日起計算。

二、工程價款及結算方式。

1.總價款：(大寫)________________元(其中：設計費____元，管理費(____%)元，稅金(____%)元。)經雙方認可變更施工內容的，變更部分的工程款按實另計。

2.合同簽訂后____天內開工前，甲方支付總價款的____%，計_______元。泥工進場前或____年____月____日前，甲方支付總價款的____%，計_______元;木工進場前或____年_____月_____日前，甲方支付總價款的____%，計_______元;油漆工進場前或_____年____月____日前，甲方支付總價款的____%，計_______元：其余款項為本工程尾款。第三次付款時，甲乙雙方應對已變更項目的工程和工程量進行核實和計算。并按合同比例進行支付和收款。尾款甲方應在本工程竣工驗收合格后一周內一次付清。

三、施工準備及雙方的義務。

(一)甲方工作。

1.甲方開工前，應向物業管理單位或產權單位登記備案：確需改變房屋結構和使用性質的，應當請具備相應資質的單位出具鑒定和加固方案，經房產管理部門核準后，領取住宅裝修許可單。

2.甲方應在開工前______天，向乙方進行現場交底。騰空房屋，消除影響施工的障礙物，對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工需要的水、電，并說明使用注意事項。

3.做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關系等行為的協調工作。

4.指派________為甲方代表，負責合同履行，對工程質量、進度進行監理、驗收、變更、登記手續和其他事項。

(二)乙方工作。

1.對甲方進行施工圖紙或做法說明的現場交底，擬定方案和進度計劃，交甲方審定。

2.指派為________乙方代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。

3.未經甲方同意和所在地房產管理部門批準，不得隨意改變房屋結構和使用性質。

4.與所在地物業管理單位《住宅室內裝飾裝修管理服務協議》。

5.嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境。

四、材料的供應。

1.甲方提供的材料：詳見附件二《甲方提供的材料、設備清單》。

本工程甲方負責采購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格產品，必須符合國家標準，有質量環保檢驗合格證明和有中文標識的產品名稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等，不得用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備。并應按時供應到現場，乙方應辦理驗收手續。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異或無法提供有關證明的，乙方應及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，經書面認可，可繼續使用，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。

2.乙方提供的材料：詳見附件三《乙方提供的材料清單》。

乙方提供的材料，必須符合國家標準，有質量環保檢驗合格證明和有中文標識的產品名稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等，不得用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備，并應得到甲方認可，用于本合同規定的住宅裝飾，非經甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規定的，應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。如乙方提供的材料系偽劣商品的，應按提供材料價款的雙倍補償經甲方。

乙方提供的材料、設備，如不符合質量環保要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。

五、安全生產。

甲方提供的施工圖紙或做說明及施工現場地應符合防火。防事故的要求，主要包括電氣、通訊線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞。滲漏水、停電、物品損壞等事故的發生。裝運修過程中形成的各種固體、可燃液體等廢物，應當按規定的位置、方式和時間堆放和清運。如上述情況發生，屬甲方責任的，甲方負責賠償：屬乙方負責修復和賠償。

乙方在施工期間應加強安全生產，文明施工。凡發生工傷及死亡事故均由乙方自行負責。

六、施工內容和工期變更：

在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯系，在簽訂《工程項目變更單》后(詳見附件四)，方能進行該項目的施工，由此造成費用增減或工期改變的，由甲乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果，甲方自負，給乙方造成損失的，甲方應予賠償。

七、工程質量及竣工驗收辦法。

1.本工程以施工圖紙、做法說明、設計變更和《杭州市住宅裝飾裝修工程施工質量行業規范》為質量評定驗收標準。

2.裝飾裝修工程竣工后，工程質量和環保要求應當符合國家有關標準。

3.由于甲方原因造成的工程質量問題，其返工費用由甲方承擔，工期順延。

4.由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

5.甲方對工程存在的問題應及時向乙方工程負責人反映投訴，以免造成更大返工或損失。

6.乙方應及時通知甲方辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(見附件五《工程質量驗收單》)，甲方不能按預約規定時間日期參加驗收，由乙方組織人員驗收，甲方應予書面承認。

工期竣工后，乙方應及時通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知七日內進行驗收。

八、違約責任。

1.本合同簽訂生效后，甲方雙方應履行合同規定的各項條款(包括經雙方確認的合同附件、預算及圖紙等)，不得擅自變更或解除，否則違約方將付給對方工程預算總造價的10%的違約金，并承擔因此造成的其他經濟損失。

2.甲方未辦任何手續，要求乙方改變房屋結構和使用性質，由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并承擔損失。

3.未經甲方同意，乙方擅自改變房屋結構和使用性質，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔損失。

九、工程保修：

1.凡包工包料的“雙包”工程，從竣工驗收合格之日計算，保修期為二年。有防水要求的廚房、衛生間和外墻面的防滲漏為五年。保修期自住宅室內裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。

2.由于乙方原因造成質量問題，乙方無條件地進行維修。3.由于甲方使用不當造成損壞，或不能正常使用，不屬保修范圍。4.本保修單須甲、乙雙方簽字蓋章后有效。

十、住宅室內裝飾裝修工程發生糾紛的，可以通過協商或者調解解決，不愿協商、調解或者協商、調解不成的，由法定質栓機構進行檢驗，費用由責任方承擔。

十一、本合同一式____份，具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。

甲方：乙方：

姓名(簽名)：單位名稱(蓋章)：

地址：地址：

委托代理人：

電話：電話：

民宅裝修服務合同

甲方:身份證號碼:。

工作單位:。

聯系電話：

乙方:。

甲方于年月日租住中山市住宅區(大廈棟(樓,為維護小區(大廈)良好的工作生活環境及房屋建筑的使用安全,便于今后各項物業服務工作的開展,明確雙方責權,甲乙雙方達成如下協議:。

1.甲方需攜帶《租賃合同書》、戶主及家庭成員身份證及復印件、相片等到物業服務中心辦理登記手續。

2.甲方如屬暫住人員必須持有效合法證件，并到派出所申報臨時戶口：

(1)在本市工作的暫住人員，須持有本轄區派出所簽發的暫住證。

(2)在本市工作的港、澳、臺和外國人，須持有居住證。

4.根據建設部《住宅室內裝飾裝修管理辦法》，甲方如須裝修房屋必須取得業主的書面同意，并不得擅自改變房屋結構、外貌或進行擴建、拆建,否則除責令停工、責令恢復原貌外，還應賠償由此造成的一切經濟損失。

5.甲方應與乙方密切配合，自覺遵守國家法律和物業服務中心的有關規定,共同維護住宅區良好的生活環境，嚴禁高空拋物、無證養犬、在樓道擺放物品等，對于違反有關規定造成危害的，須承擔相應的法律責任。

6.甲方必須按時如數交納乙方代收代繳的水電費等費用，否則按政府有關規定計收違約金，并有權向人民法院申請強制追繳。

7.甲方應按租賃合同的條款使用承租的房屋，不得改變承租房屋的用途,不得利用承租的房屋從事違法犯罪活動，否則物業服務中心有權提請相關執法機關處理。

8.甲方有權對乙方的物業服務提出意見或建議。

9.以上協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力，經雙方簽字生效。

民宅裝修服務合同

甲方：

乙方：

甲乙雙方根據機關、事業單位公務車輛維(裝)修服務采購招標結果和談判文件的約定及投標文件的承諾，經雙方協商，簽訂本合同。

第一條甲方確定乙方為20xx年度(即20xx年1月1日起至20xx年12月30日止)阿瓦提縣機關、事業單位公務車輛定點維(裝)修廠家。乙方可以承接機關、事業單位(以下簡稱用戶)公務車輛維(裝)修業務(但不包括保險賠付維修、新購車輛免費維護保養)。

第二條用戶在乙方進行車輛維修時，乙方向用戶收取維修工時費、維修材料費及相應價格優惠率和質量保修期按乙方投標文件中的投標報價執行(附乙方報價表)。

第三條合同組成。本次招標過程中的招標文件、乙方的投標文件、有關澄清文件和中標通知書，為本合同不可分割的組成部分，具有同等的法律效力。

第四條當零配件供應廠商調整零配件價格時，乙方應將價格調整依據及時書面通知甲方，但不得調整維修材料加價率和優惠率。

第五條用戶在乙方維修車輛時，乙方應保證所采用的零配件是原廠、原裝件，為保證車輛維修的質量，乙方零配件的采購應通過生產廠或正規零配件供應商等主渠道進行采購。當乙方改變零配件進貨渠道時應及時書面通知甲方。

第六條輔助材料采購和工藝要求。乙方維修用戶車輛時所用的輔助材料和工藝，應保證是原廠輔助材料和原廠工藝。

第七條乙方應依據用戶執《阿瓦提縣公務車輛維(裝)修委托通知書》(以下簡稱《委托通知書》)，方可按本合同規定為其進行維(裝)修車輛。用戶沒有執《委托通知書》，乙方不得承接維(裝)修業務。

第八條費用結算。車輛維修后，經用戶送修人、用戶車管人員雙方驗收合格并在《維修費用清單》簽字確認后，到縣車管辦辦理備案手續，而后由用戶規定程序支付費用。

第九條甲方的權利和義務。

一、甲方的權利。

1、根據乙方投標文件中有關內容，有權對乙方的生產、管理情況進行監督檢查。

2、有權對車輛維修質量進行監督和檢查，有權對檢查中發現和用戶投訴的問題進行調查和處理。

3、對維修完工出廠車輛出現的質量問題或與合同約定的項目不符的問題，有權與用戶一起要求乙方無償返工。因乙方違反本合同給甲方或用戶造成損失時，有權要求乙方賠償經濟損失。

4、接受用戶對乙方違反本合同規定行為的投訴。如投訴情況屬實，通知乙方及時糾正，并按第十二條有關規定給予處理。

5、要求乙方妥善保管維修用戶車輛維修時的所有更換下材料，乙方要造冊登記(須維修用戶簽字確認)在指定地方妥善保管，不造冊妥善保管的，甲方有權要求乙方按對應新物件的50%賠償經濟損失。

二、甲方的義務。

1、不得向乙方提出超出招標文件和合同規定范圍的不合理要求。

2、負責協調乙方與用戶在汽車定點維(裝)修方面的關系，與有關部門一起解決和處理車輛維修過程中所發生的糾紛。

第十條乙方的權利和義務。

一、乙方的權利：

1、乙方有權拒絕甲方及用戶提出的除車輛維修服務和乙方承諾服務內容以外的其它要求。

2、乙方有權對甲方在日常管理工作中和用戶在車輛維修過程中提出的不正當要求和違規行為進行投訴，并要求有關部門做出處理。

3、對用戶車輛維修后不能按時支付經費的，有權拒絕承修。

二、乙方的義務。

1、嚴格執行國家法律法規，守法經營，按章辦事，自覺維護用戶的利益。

2、接受甲方的監督檢查，嚴格履行服務承諾，做到誠實守信。

3、車輛維修質量嚴格根據國家機動車維修管理相關規定執行。若用戶有完工時間要求時乙方應盡量滿足。乙方在約定完工時間內不能交付車輛時，應通知用戶并協商交付時間，若故意拖延，乙方應承擔延誤責任。

4、乙方根據用戶執的《阿瓦提縣公務車輛維(裝)修委托通知書》進行維(裝)修。如乙方在車輛維修過程中檢查出了《委托通知書》以外的問題，應立即告知用戶并向甲方報告。

5、乙方應為用戶開具汽車維修業務專用發票，同時附有工時清單、材料清單，并將工時費、材料費分列清楚。材料清單必須與報修項目、作業項目、換件項目相符，有詳細的規格型號、單價、數量，如材料清單與報修項目、作業項目、換件項目不相符時，甲方不予審核,乙方應承擔由此所造成的損失。

6、用戶維修的車輛在車輛維修質量保修期內出現質量問題，乙方應給予免費維修，如因維修質量問題而出現責任事故，經有關部門技術檢驗確定不是用戶原因造成的，乙方應按有關車輛維修行業的管理規定，承擔相應的責任。

7、乙方應具有完善的車輛維修檔案管理系統，在每季度結束后的5日內向甲方報送《阿瓦提縣公務車輛維(裝)修統計報表》。

第十一條違約責任。

1、乙方應按本合同規定或與用戶商定的維修項目和期限完成維修。逾期未完成的，每逾期一日，乙方應給予用戶200元人民幣的經濟賠償。

2、因維修質量、服務承諾及其它原因乙方給用戶造成的損失，乙方應承擔相應的賠償責任。

3、對乙方因管理不善，導致車輛丟失、損壞等事故，乙方應承擔全部賠償責任。

4、乙方接受用戶車輛維修委托后，不得轉廠維修。否則按照本合同第十二條第二款規定予以處理。

第十二條監督管理。

一、甲方負責對乙方履行合同情況進行考評。考評結果將作為乙方今后參加本級行政事業單位公務用車維修服務采購投標時的評標參考依據。

二、乙方出現下列情形之一的，取消定點資格：

1、在本合同有效期內，無正當理由拒絕承接用戶維修業務兩次(含)以上。

2、拒絕接受監督、檢查;。

3、不如實反映情況，提供虛假材料;。

4、在本合同有效期內，被行業主管部門取消車輛維修經營資格;。

5、在本合同有效期內，乙方擅自變更、轉讓、租借維修廠定點資格。

6、未經甲方同意擅自或自行處臵維修用戶車輛維修時更換下來的廢舊材料。7、不按阿瓦提縣公務車輛維裝修基本程序和有關要求執行，經警告仍不糾正的;被取消定點資格的定點汽車維修廠(單位)，三年內不得參加本級行政事業單位定點汽車維修廠的招、投標活動。

第十三條合同的修正和終止。

1、任何一方無正當理由不得擅自解除本合同;經甲乙雙方一致同意，可以修改或終止本合同。

2、因不可抗力導致本合同不能履行或不能完全履行時，發生不可抗力的一方應在不可抗力發生后的十日內將情況通知對方，并采取措施減少或消除不可抗力對履行合同的影響。合同雙方應根據不可抗力對合同影響的程度，協調確定是否終止或繼續履行合同。

3、乙方發生下列情況，甲方有權單方面終止本合同：

(2)乙方設施、設備發生重大變化，無法滿足車輛維修需要的;。

(3)乙方發生本合同第十二條第二款中各種行為的;。

第十四條爭議的解決。

如乙方與用戶發生爭議，乙方要及時向甲方通報情況，說明爭議發生的原因，提出擬解決的辦法，由甲方協助調解。調解不成，乙方與用戶任何一方可向人民法院提起訴訟。

第十五條本合同有效期為合同簽訂日至20xx年12月30日止。

第十六條本合同如有未盡事宜，甲乙雙方應本著平等互利、友好協商的原則解決。如需修改或補充或延期本合同內容，雙方經協商后可簽訂補充合同，補充合同將作為本合同的一個組成部分。

第十七條本合同一式三份，其中：甲方執一份、財政局財采購辦一份、乙方執一份，自雙方簽字蓋章后生效。

裝修服務合同

甲方：

乙方：

為了加強裝修管理，規范物業裝修行為，根據建設部《建筑裝飾裝修管理規定》、《住宅市內裝飾裝修管理辦法》等法規，甲、乙雙方在自愿、平等、協商一致的基礎上，簽訂本《裝修管理服務協議》，各自按照協議約定，行使權利，履行義務。

第一條、裝修的基礎情況。

1、業主姓名：;。

2、房號：號樓單元層戶;。

3、建筑面積：平方米;。

4、裝修工期：天，自年月日至年月日。

第二條、甲方按照有關法規，對乙方的裝修行為實施日常檢查和管理，以保障房屋安全、維護公共設備的正常使用和相鄰業主的正當利益。

1、甲方應當將裝修的相關法規，裝修的禁止行為、禁止敲鑿的部位、注意事項等裝修須知告知乙方，為乙方辦理入場裝修施工許可證和裝修施工人員臨時出入證，指定建筑垃圾集中堆放地點等。

2、甲方應當不定期檢查乙方施工人員的臨時出入證，如發現證件過期，應督促其及時辦理續期手續;對無出入證或人、證不相符的裝修施工人員，甲方有權拒絕其進入從事施工活動。

3、甲方應按乙方裝修施工的進展情況，對涉及水、電、氣和結構等隱蔽工程，以及其它裝修項目進行現場巡視和檢查。對發現的違規行為，應及時采取勸阻、警告、發出書面整改通知等;必要時，有權責令停工。對涉及房屋結構安全檢查的違規行為，應及時通知業主，并報告市房產管理部門依法查處。

4、對乙方整改不及時的，為保障相鄰業主利益不受到侵害，甲方將采取相應措施，收回臨時出入證、責成相關施工人員退出小區，直至乙方改正，再辦理確認手續為止。對施工不當造成公共部位或設備設施損壞的，有權督促責任人及時修復或賠償。

5、甲方接到乙方的裝修竣工通知后，及時組織對竣工現場的檢查。

第三條、乙方應嚴格遵守裝飾裝修相關法規和本小區對業主裝修的管理規定，接受甲方的日常檢查和管理。督促施工企業辦理入場裝修施工許可證和施工人員臨時出入證等，方可開始施工。

1、乙方有權從甲方獲取所裝修物業的結構、公用設備、公共設施等基本情況。對甲方提出超越政策法規和《業主裝修管理規定》及本《協議》的不合理要求，乙方可以拒絕。

2、乙方的施工人員進入本小區，應自覺出示臨時出入證;人員有變動，應主動辦變更手續。施工人員須文明規范施工，服從甲方人員的管理，不得影響四鄰的正常工作和生活。

3、乙方應維護房屋建筑立面統一，在未經得甲方允許的情況下不得擅自封閉陽臺、安裝外伸曬衣架、遮陽棚、花架和隨意安裝室外空調機、防盜網，不得在外墻、門窗外搭建或加建任何建筑物。不得違反相關法規和《業主裝修管理規定》中對禁止行為的規定。

4、乙方應督促施工隊在施工期間采取有效措施，減輕或避免施工過程中對相鄰業主或使用人日常工作和生活造成的影響，在白天、夜間、節假日不得從事敲、鑿、鋸、鉆等產生重噪音的施工。

5、乙方應督促施工隊在施工期間關閉戶門，不得在公共走道堆放建筑材料、建筑垃圾。應自覺維護公共秩序，不在公共部位亂寫亂畫，保持環境整潔。建筑垃圾應袋裝化，并按規定時間集中在指定地點堆放。搬運材料或垃圾后應負責及時打掃，保持公共部位清潔。

6、乙方應督促施工隊在施工期間對公共區域(包括門廳，電梯廳、電梯、樓梯、廊道等)采取必要的防護措施，并接受相鄰業主和甲方的監督。

7、乙方應督促施工隊在使用電梯運送裝修材料或設備時，嚴格遵守電梯安全使用管理的各項規定。

8、乙方施工隊在施工期間應嚴格按照《業主裝修管理規定》中安全管理條款的規定，指定防火安全責任人，租賃或自備足夠的滅火設備，動用明火和電焊作業需審批備案。對現場施工人員應進行防火安全宣傳教育，施工現場嚴禁抽煙、烤火取暖、用電爐或火爐做飯，保證各項防火安全措施的落實。

9、乙方在裝修竣工經甲方查驗合格并向甲方提供裝修管線布置圖等竣工資。

第四條、裝修收費項目。

1、裝修管理服務費用，本協議簽訂生效之日交納。

2、裝修保證金個月后，經甲方復查確認符合規定，如無違章賠償裝修保證金全額退還。

3、裝修施工人員《臨時出入證》一人一證，工本費：10元/證，押金20元/證，在辦證時交納。

4、裝修垃圾清理費，施工企業辦理入場裝修施工許可證之日交納。

第五條、違約責任。

1、乙方或施工隊擅自調換裝修施工人員不辦理小區出入證的，甲方可拒絕其進入小區從。

2、乙方或施工隊因裝修不當造成相鄰業主房屋或公共部位損壞的，責任。

3、乙方違反國家、省、市裝飾裝修管理的相關法規和本協議規定，拒不改正的，應負相應違約責任并賠償相應損失。

第六條、本協議內空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。本協議中未規定的事宜，均遵照國家有關法律、法規和規章執行。

第七條、本協議在履行中若發生爭議，雙方應協商解決。協商不成時，可向當地仲裁機構或人民法院提起訴訟。

第八條、本協議自甲、乙雙方簽字蓋章生效。本協議一式兩份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。本協議有效期限日至年月日。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

裝修服務合同

甲方：____________________(物業管理單位)。

乙方：________________________(裝修企業)。

丙方：______(裝修人，即業主或物業使用人)。

為了加強______住宅小區的物業管理，確保物業使用規范、安全、合理，房屋的外觀和結構不受損壞，全面維護業主和物業使用人的合法權益，根據國家和杭州市有關規定，特簽定本協議。甲乙丙三方在裝修過程中嚴格遵守本協議規定。

凡需進行裝修的業主和物業使用人在裝修前必須向物業管理單位提出申請，不涉及結構改動的住宅裝修，到物業管理單位登記備案即可;涉及結構改動的住宅裝修，應報當地房產管理部門審批，領取裝修許可證后方可開工。

1.進入小區施工的企業必須持有杭州市房管局頒發的資質證書，從業人員應具有上崗證書或相關技術證書。

2.裝修人和裝修企業進場施工前需簽訂杭州市統一的裝修合同，并到物管單位登記備案。

3.裝修企業的施工人員出入小區應辦理出入證。

4.施工人員留宿的，應經裝修人同意，并到當地派出所辦理暫住證，再到物管單位辦理登記。

裝修期限以裝修人與裝修企業簽訂的施工合同上所約定時間為準。因其它原因導致裝修工程不能按時完工而延期的，裝修人或裝修企業應到物業管理單位登記，延長施工時間。

禁止夜間_____時至次日_____時進行產生環境噪聲的住宅裝修活動。

裝修垃圾不得在小區內隨意堆放，裝修企業應每日清理垃圾，袋裝扎口后堆放于指定地點。裝修人和裝修企業必須維護園區內公共設施和場地的完好、整潔，不得向公共區域隨意拋物，踐踏綠地，嚴禁隨地大小便。裝修工程完畢后，裝修施工單位應將施工現場清理干凈，經裝修人驗收認可后，到物業管理單位辦理離場手續。

住宅裝修不得改變房屋外觀形象(外門窗及玻璃、外墻材料、陽臺等細部做法、空調室外機安裝位置);所有外立面上的墻體均不得擅自鑿洞或拆除。為維護小區統一風格，不得有任何損壞房屋結構及設施設備的行為。業主安裝空調室外機僅限于室外指定的位置，并須將冷凝水管接入各層對應的下水口。

住宅外立面設施及防盜窗的安裝要求還需遵守《購房協議》和《小區業主公約》相關規定。

除杭州市政府第141號令《杭州市城鎮住宅裝修管理辦法》和國家建設部110號令《住宅室內裝飾裝修管理辦法》中明令禁止的行為外，嚴禁封死地漏檢查孔，嚴禁施工人員在園區內游蕩、喧嘩、酗酒、，禁止擅自改變進戶總線和公共管線走向。裝修施工人員進出園區，必須佩帶出入證，無證或衣衫不整的人員不得入內，施工過程中未經批準不得私自外接電源，施工過程中若需動用明火，須向物管單位提出用火申請，裝修施工單位不得野蠻施工，嚴禁將泥漿、膠水等裝修垃圾沖入下水管，不得在公共場所攪拌水泥。搬運材料過程中不得損壞樓道、墻面、地面或電梯設備等。

住宅裝飾裝修管理服務費用已包含在物業管理費中，物業管理單位不再向裝修人和裝修企業收取費用，物業管理單位不得以任何名義收取裝修押金和保證金，施工人員辦理出入證每證工本費元，物管單位不得向裝修人和裝修企業強行推銷裝飾材料和裝飾施工企業。

1.由于裝修施工原因造成公共部位或相鄰業主財產損失的，由裝修企業負責修復賠償。

2.對于違反以上協議的行為，物業管理單位有權責令裝修企業停工整頓，對于情節特別嚴重造成公共部位或公共設施損失的，物管單位可要求裝飾公司賠償損失。

3.對經勸告和教育拒不改正的裝飾企業，物管單位應當及時報告當地房產管理部門依法處理。

八、糾紛的解決。

住宅室內裝飾裝修管理服務過程中發生糾紛的當事人，可以協商或者調解解決;也可按下列第種方式處理：

1.提交杭州仲裁委員會仲裁;。

2.依法向人民法院起訴。

九、其他需要約定的事項。

注：本協議一式三份，簽字(蓋章1，后即日生效，裝修人、裝修單位、物業管理單位各執一份)。

裝修服務合同

發包人：

承包人：

合同編號：

甲方：

乙方：

1、施工地點：

2、施工面積：平方米。

自年月日至年月日。

1、工程總造價(大寫)小寫：元;。

2、合同生效時，甲方支付工程總價的50%，計。

3、工程過半即油工進場，甲方支付工程總價的30%，計;。

4、家具進場，甲方支付工程總價的10%，計;。

5、余款：元整，工程驗收后一次性付清。

包工包料。

1、甲方。

(1)開工前，根據已確認的圖紙，進行現場交底，全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工作業面的障礙物。

(2)免費提供施工需要的水、電的必備配套設施。

(3)施工中使用的公共部位操作，由甲方負責協調鄰里關系，保證乙方正常施工。

(4)如確實需要拆改原建筑結構或設備管線，由甲方負責到有關部門辦理相應的審批手續。

2、乙方。

(1)組織施工圖紙或工藝質量說明的現場交底。

(2)工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的設施和工程成品進行保護。

(3)乙方委派專人為駐現場代表，負責合同履行，按要求組織施工，協調由乙方負責的各項事宜。

1、工程施工過程中甲方提出設計修改意見及增減項目時，必須提前與乙方聯系，簽訂變更單后方能進行該項施工，所引起增減費用，雙方簽字確認后，可在工程結束后，一并結算。

2、凡私自與施工人員商定更改的施工內容所引起的一切后果、甲方自負，給乙方造成損失的，甲方還應賠償。

1、甲方責任。

(1)未按合同規定的時間和要求提供場地、資金及相關審批手續等由甲方引起的原因，除工期順延外，還應償付乙方因停工造成的相應損失。每停工或誤工一天，甲方支付乙方工程總價的千分之一。

(2)工程未驗收，提前使用，發現質量問題，甲方自行承擔。

(3)甲方未按合同的約定付款，每逾期一天，按總價的千分之一支付違約金。

2、乙方責任。

(1)工程質量不符合合同規定，甲方有權要求期限內無償修理或返工，造成的損失由乙方負責。

(2)由于乙方原因逾期竣工，逾期一天，乙方按總造價的千分之一支付違約金。

(3)乙方應妥善保護甲方提供的設備及現場陳設和其他物品，如有損壞，應視情況予以賠償。

(4)未經甲方同意，擅自拆改原有建筑結構或設備管線，由此發生的損失由乙方負責。

3、本合同生效后，甲乙雙方應嚴格履行合同規定的各項條款，不得擅自變更或解除合同，否則違約方將支付對方工程總價的5%的違約金，并承擔因此造成的其它經濟損失。

1、本合同履行期間雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方協商解決。

2、雙方協商或調解不成時，雙方同意由仲裁委員會，事后未達成書面仲裁協議的，可向人民法院提起訴訟。

本合同一式2份，雙方各持一份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。

裝修服務合同

甲方:身份證號碼:。

工作單位:。

聯系電話：

乙方:。

甲方于年月日租住中山市住宅區(大廈棟(樓,為維護小區(大廈)良好的工作生活環境及房屋建筑的使用安全,便于今后各項物業服務工作的開展,明確雙方責權,甲乙雙方達成如下協議:。

1.甲方需攜帶《租賃合同書》、戶主及家庭成員身份證及復印件、相片等到物業服務中心辦理登記手續。

2.甲方如屬暫住人員必須持有效合法證件，并到派出所申報臨時戶口：

(1)在本市工作的暫住人員，須持有本轄區派出所簽發的暫住證。

(2)在本市工作的港、澳、臺和外國人，須持有居住證。

4.根據建設部《住宅室內裝飾裝修管理辦法》，甲方如須裝修房屋必須取得業主的書面同意，并不得擅自改變房屋結構、外貌或進行擴建、拆建,否則除責令停工、責令恢復原貌外，還應賠償由此造成的一切經濟損失。

5.甲方應與乙方密切配合，自覺遵守國家法律和物業服務中心的有關規定,共同維護住宅區良好的生活環境，嚴禁高空拋物、無證養犬、在樓道擺放物品等，對于違反有關規定造成危害的，須承擔相應的法律責任。

6.甲方必須按時如數交納乙方代收代繳的水電費等費用，否則按政府有關規定計收違約金，并有權向人民法院申請強制追繳。

7.甲方應按租賃合同的條款使用承租的房屋，不得改變承租房屋的用途,不得利用承租的房屋從事違法犯罪活動，否則物業服務中心有權提請相關執法機關處理。

8.甲方有權對乙方的物業服務提出意見或建議。

9.以上協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力，經雙方簽字生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。

_________年____月____日_________年____月____日。

裝修服務合同

甲方：

乙方：

簽訂日期：年月日

發包方：_____________________(以下簡稱甲方)?

承包方：_____________________(以下簡稱乙方)。

甲乙雙方就乙方承包甲方在承租店面裝修設計及施工事宜，協商一致達成如下條款：

三、甲方的權利和義務?

甲方的權利?

1、甲方有權對不符合甲方設計意圖的工程要求返工。?

甲方的義務?

2、按照約定的期限支付工程費。

四、乙方的權利和義務?

(一)乙方的權利?

1.乙方有權按約定取得合同款項的權利。?

(二)乙方的義務?

5、嚴格要求員工做好施工安全工作，不得違反裝修規定進行施工，并對裝修人員在裝修期間的人身安全及行為后果承擔法律責任，否則造成甲方或第三人損失由乙方承擔賠償責任。

五、?工程內容及合同金額：?

1、工程內容及單價按甲乙雙方認定的裝飾實際項目計算。?

2、?合同預算金額：?本協議裝飾預算金額為人民幣：____________________________(大寫)。?甲方除支付以上金額外不再支付乙方任何費用。

1、本工程施工期限自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。?2、因甲方原因導致工期延誤的，工期順延。因乙方原因導致工期延誤的，工期不予順延，乙方應承擔相應的違約責任。

八、關于材料供應和保管?

1、對一方提供的任何材料和設備，如不符質量要求或規格有差異的，對方有權要求更換，提供方應當予以更換。由此造成的費用增加部分，由提供方承擔。

2、材料和設備進場后，統一由乙方負責保管和使用，如因保管不善或者使用不當造成的不必要的浪費、損失或者丟失，應當由乙方負責，施工過程中的正常消耗除外。

3、甲方未能按照前述約定期限足額支付乙方工程款的，應當按照應付工程款1%支付違約金。4、乙方在遭遇不可抗力影響施工的，應當及時采取措施避免損失擴大，并將有關情況書面通知甲方，否則，仍應承擔違約責任。

十、若雙方在履行本合同過程中產生爭議，應先友好協商解決：協商不成，雙方均可將爭議提交甲方所在地人民法院解決。

十一、本合同未盡事宜，雙方可通過友好協商一致簽訂補充協議，補充協議是本合同不可分割的一部分，具有同等的法律效力。

十二、附則?

2、本合同履行完成后自動終止。?

3、本合同附件_______份，含《報價清單》、設計圖紙。?本協議共_______頁一式_______份，甲乙雙方各執_______份。

甲方(發包方)：乙方(承包方)：?

電話：?電話：

確認日期：確認日期：

裝修服務合同

甲方：

乙方：

甲乙雙方本著互利、互諒、互讓的原則，甲方將天泉.聚龍新一期標段需要使用的水泥交由乙方提供，為明確雙方的權利、義務，經充分協商，達成以下一致協議，供雙方共同遵照執行：

一、工程名稱：

二、承包方式：水泥送貨到現場下車。

三、合同價款：經甲、乙雙方協商，___32.5元噸。

四、付款方式：乙方向甲方供貨到達100噸后，甲方付清貨款后乙方再繼續供貨，否則乙方停止供貨，剩余款項待工程竣工后一個月付清。

五、乙方必須滿足甲方施工現場需用量，如因乙方材料不到場，造成甲方工地停工及損失，由乙方負責。乙方向甲方提供的水泥必須為合格產品，如果乙方提供的水泥出現質量問題，給甲方造成的一切損失由乙方負責。

六、違約責任：甲乙雙方誰違約，由違約方負責。

本合同一式貳份，甲乙雙方各執一份，雙方自簽訂之日起生效，工程款付清后自動失效。

另外：甲方該工程所需要的碎砂、清砂、原石由乙方供貨，其單價：碎砂元立方米，清砂元立方米，原石元立方米。

甲方：_________乙方：_________。

法定代表人：_________法定代表人：_________。

________年____月____日________年____月____日。

裝修服務合同

依照《民法典》及相關法律、法規的規定，結合住宅裝飾工程施工的特點，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方經友好洽談和協商，就雙方的住宅裝飾工程的有關事宜，達成如下協議：

一、工程概況。

1、工程地點______________.

2、工程內容及做法：詳見雙方確認的工程預算表、施工圖和工程內容。

3、承包方式：雙方商定采取下列____種方式。

包工包料;。

包工、包部分材料;。

包工不包料。

4、工程期限及保修期：

工程期限_____天。自________年____月____日起至________年____月____日止。

保修期：____月。自工程竣工經甲方驗收合格，雙方簽字之日起計算，并由乙方開具工程保修單。

5、合同價款及付款方式：

本合同總價為：_______________________________________元，合同生效后，甲方按下表中的約定向乙方支付工程款：

支付時間支付金額。

開工前三天支付元。

________年____月____日支付元。

雙方驗收合格支付元。

工程驗收合格后，乙方應向甲方提出工程結算單，并將有關資料送交甲方，由甲方在五天內審核完畢如無異議視為同意，并在簽字同時結清工程余款，工程發票中所應繳納的稅金由甲方承擔。

二、雙方應盡的責任及義務甲方：

2、提供施工期間的水源、電源，并承擔相應費用;。

3、負責協調施工隊和鄰里之間的關系;。

5、協調有關部門做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作，并承擔相應費用;。

6、對工程質量、施工進度進行檢查和監督;。

7、甲方家庭成員對工程的意見，均需經過甲方代表與乙方接觸。

乙方：

1、根據施工圖紙，提供施工方案和進度計劃，交甲方備案認可;。

4、文明施工，佩證上崗，保證施工現場的整潔，盡量減少噪音，不擾民及污染環境，工程完工后負責清掃施工現場。

三、工程變更。

1、工程施工過程中，甲方提出修改意見及增減工程項目時，須提前與乙方聯系，并簽訂書面變更協議后，方能進行該項目的施工。

2、甲方私自與工地施工人員商定更改施工內容所引起的一切后果，由甲方自負，給乙方造成損失，延誤工期的，還應賠償。

四、材料、設備的供應。

1、由甲方提供的材料設備，應為附合設計和國家標準要求的合格產品，并應按施工進度計劃及時供應到現場，并事先通知乙方，雙方對所供應材料的數量及外觀進行共同驗收，辦理交接手續后由乙方負責保管，并收取一定的保管費用，如造成損失，由乙方負責賠償。

2、甲供材料未經甲方同意不得挪作他用，乙方如挪用，按挪用材料的雙倍價格補償給甲方。

3、由乙方提供的材料、設備，必須與所供的材料明細表中的品種、規格、型號、品種、等級、質量、計量標準及數量相符，經甲方簽字認可后再行使用。

4、乙方提供的材料設備如不符合國家標準質量要求或規格有差異時，禁止使用;如已使用，其后果和損失均由乙方承擔。

五、質量標準及驗收。

1、本工程質量標準按________年____月____日發布的江蘇省《住宅裝飾質量標準》執行。

2、工程驗收分隱蔽工程驗收、中間驗收和竣工驗收三部分，其中對隱蔽工程和中間驗收應由甲、乙雙方及時辦理，以便進入下道工序施工，甲方如不能按通知時間到現場視作同意。工程全部結束后，乙方應通知甲方在5天內組織驗收，填寫工程驗收單。如甲方因故不能在5天內參加驗收，應及時以書面形式通知乙方，另定驗收日期，甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費和相關費用，驗收合格簽字后，結清工程余款，工程保修單即行生效3、如未經驗收，甲方自行搬入家具或居住，則視為驗收合格。

4、施工過程中雙方對工程質量發生爭議，由質檢部門對工程質量予以驗證，經驗證工程質量不符合合同約定及質量標準的，驗證過程支出的相關費用由乙方承擔，如符合合同約定和質量標準的，驗證過程支出的相關費用由甲方承擔。

5、室內環境質量乙方與甲方共同做到使用符合國家標準的建筑裝飾材料。工程完工后，乙方應根據國家質量檢驗檢疫總局和建設部________年____月____日聯合發布實施的“民用建筑工程室內環境污染控制規范”，進行室內環境的檢測，并提供檢測報告。檢測費用根據建設部建辦質17號文件精神，室內環境質量檢測屬裝修裝飾工程最后一個環節，應列入工程預算中，檢測結果不合格，雙方應分析原因，明確責任，責任方應承擔由此產生的治理費用。

6、甲方如有特殊施工項目和特殊質量要求，雙方應確認，并另簽補充合同。

六、工期延誤。

1、對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認簽字，工期相應順延：

工程量變化和設計變更;。

不可抗力;。

甲方同意工期順延的其他情況。

2、因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延，因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延。

3、甲方不按期支付工程款，合同工期相應順延。

4、因乙方責任未按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延，因乙方所提供的材料、設備質量不合格或造成的工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。

七、工程監理若本工程實行工程監理，甲方與監理公司另行簽訂《工程監理合同》，并將監理單位、監理工程師的姓名、聯系電話及其職責等通知乙方。

八、違約責任。

1、合同雙方中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并賠給對方造成的直接經濟損失。

2、合同生效后，在合同履行期間，任何一方在雙方未取得一致意見并辦理合同終止手續的情況下擅自解除合同，應按合同總造價的5%作為違約金，會付給對方，因一方擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金時，應進行補償。如一方因故無法履行合同時，應及時通過另一方法辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經濟損失。

3、甲方責任：

未按合同規定的時間、要求提供材料、設備，應償付乙方因此造成的停工、誤工機械臺班的實際損失。

由于甲方提供的材料、設備質量的規格差異，乙方向甲方提出，甲方仍表示使用而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔。

工程未經驗收，甲方提前使用造成質量問題或損壞，由甲方承擔責任。

甲方未按約定期支付工程款的，每延誤一天向乙方支付合同價款1‰的滯納金。

甲方未辦理有關手續，要求乙方拆除原有建筑結構設備管線，乙方有權拒絕施工。

4、乙方責任。

工程質量不符合合同規定，甲方有權要求無償修理或返工，造成的損失由乙方負責。

乙方擅自折改原有建筑結構或設備管線，由此造成的損失或事故由乙方承擔。

乙方應妥善保護甲方提供的材料和設備等，如有損壞，應予賠償。

由于乙方原因，致使工期延誤的，每延誤一天向對方支付合同價款1‰的滯納金。

九、合同爭議的解決方式本合同在履行過程中產生的.爭議，由當事人雙方協商解決，也可由有關部門進行調解，如調解不成的，可提交蘇州仲裁委員會仲裁。

十、其它約定事項。

1、因施工而產生的垃圾清除和材料搬運，甲方可委托乙方負責，其費用由甲方負責。

2、施工期間，甲方將外屋鑰匙各1把，交乙方保箮，工程竣工驗收后，甲方負責提供新鎖，由乙方當場安裝好后交付甲方使用。

十一、附則。

1、雙方另有約定，可簽訂補充合同。

2、本合同經雙方簽字后生效，合同履行完畢后終止。

3、本合同和補充合同具有同等法律效力。

4、本合同簽訂后工程不得非法轉包。

5、本合同一式______份，雙方各執_____份。

________年____月____日。